民事起诉状（建设工程施工合同纠纷）（要素表格式）收录自最高人民法院、司法部、中华全国律师协会2025年5月28日印发的示范文本（法〔2025〕82号），自2025年7月14日起供当事人选用。未使用该文本的，符合立案条件的材料仍由法院受理。同栏目保留2016年当事人参考样式。
建设工程施工合同纠纷的受理费，可先用诉讼费计算核对。
民事起诉状
（建设工程施工合同纠纷）
| 说明： 为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。 1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。 2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。 3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本 表中勾选项可以在对应项打“√ ”;您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。 4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例 如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时， 可根据实际对栏目进行扩容等。 ★特别提示★ 诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。 如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法 追究责任。 |
||
| 当事人信息 | ||
| 原告 （自然人） |
姓名： 性别：男□ 女□ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： |
|
| 原告 （法人、非法人组织） |
名称： 住所地（主要办事机构所在地）： |
|
| 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□ 其他企业法人□ 社会服务机构□ |
职务： 联系电话： 股份有限公司□ 上市公司□ 事业单位□ 社会团体□ 基金会□ 机关法人□ 农村集体经济组织法人□ |
|
| 城镇农村的合作经济组织法人□ 基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□ 合伙企业□ 不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□) 民营□ 其他 |
||
| 委托诉讼代理人 | 有□ 姓名： 单位： 职务： 联系电话： 代理权限：一般授权□ 特别授权□ 无□ |
|
| 被告 （自然人） |
姓名： 性别：男□ 女□ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： |
|
| 被告 （法人、非法人组织） |
名称： 住所地（主要办事机构所在地）： |
|
| 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□ 其他企业法人□ 社会服务机构□ |
职务： 联系电话： 股份有限公司□ 上市公司□ 事业单位□ 社会团体□ 基金会□ 机关法人□ 农村集体经济组织法人□ |
|
| 城镇农村的合作经济组织法人□ 基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□ 合伙企业□ 不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□) 民营□ 其他 |
||
| 第三人 （自然人） | 姓名： 性别：男□ 女□ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： |
|
| 第三人 （法人、非法人组织） |
名称： 住所地（主要办事机构所在地）： |
||
| 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□ 其他企业法人□ 社会服务机构□ |
职务： 联系电话： 股份有限公司□ 上市公司□ 事业单位□ 社会团体□ 基金会□ 机关法人□ 农村集体经济组织法人□ |
||
| 城镇农村的合作经济组织法人□ 基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□ 合伙企业□ 不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□) 民营□ 其他 |
|||
| 诉讼请求 （原告为承包人或施工人时，填写第 1 项至第 5 项；原告为发包人时，填写第 6 项至第 9 项； 第 10 项至第 15 项为共同项） |
|||
| （可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写） | |||
| 1. 支付工程款 | 元（人民币，下同；如外币需特别注明） | ||
| 2. 迟延支付工程款的利 息（违约金） | 截至 年 月 日，迟延支付工程款的利息 元、违约 金 元；自 之后的逾期利息、违约金，以 元为基 数按照 标准计算； 是否请求支付至实际清偿之日止：是□ 否□ |
||
| 3. 是否主张建设工程价 款优先受偿权 | 是□ 内容： 否□ |
||
| 4. 是否请求与原告没有 建设工程施工合同关系 的发包人、其他转包方、 分包方等主体承担责任 | 是□ 责任主体姓名或者名称： 否□ |
||
| 5. 是否要求赔偿损失 | 是□ 支付赔偿金 元 责任类型：停窝工损失□ 其他□ 具体情形： 损失计算依据： 否□ |
||
| 6. 是否退还超付的工 程款 | 是□ 金额 元 否□ |
||
| 7. 是否支付超付工程款 的利息 | 是□ 截至 年 月 日，返还超付工程款的利息 元， 自 之后的逾期利息，以 元为基数按照 标准计算； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□ 否□ 否□ |
| 8. 是否对建设工程承担 修复责任 | 是□ 修复□ 付修复费用□ 减少工程款□ 其他□,数额 元 否□ |
| 9. 是否要求赔偿损失 | 是□ 支付赔偿金 元 责任类型：工程质量不符合约定□ 迟延交付工程□ 拒绝履行□ 其他□ 具体情形： 损失计算依据： 否□ |
| 10. 请求确认建设工程 施工合同无效 | 是□ 合同无效的理由： 否□ |
| 11. 要求继续履行或是 解除合同 | 继续履行□ 日内履行完毕 付款□竣工□义务 判令解除合同□ 确认建设工程施工合同已于 年 月 日解除 |
| 12. 是否主张实现债权 的费用 | 是□ 费用明细： 否□ |
| 13. 是否主张诉讼费用 | 是□ 否□ |
| 14. 其他请求 | |
| 15. 标的总额 | |
| 约定管辖、诉前保全及鉴定申请 | |
| 1. 有无仲裁、法院管辖 约定 | 有□ 合同条款及内容： 无□ |
| 2. 是否已经诉前保全 | 是□ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料） |
| 3. 是否申请鉴定 | 是□ 鉴定事项： 否□ |
| 事实与理由 | |
| （可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写） | |
| 1. 合同的签订情况（名 称、编号、签订时间、 地点、是否招投标等） | |
| 2. 签订主体 | 发包人： 承包人： 出借资质的建筑企业： 实际施工人： |
| 3. 建设工程情况（工程 名称、所在地点、施工 范围、质量标准等） | |
| 4. 合同约定的工程款及 支付方式 | 综 合 单 价 □ 元； 固 定 单 价 □ 元； 固 定 总 价 □ 元； 其他□: 按施工进度支付工程款□;垫资施工□;其他□: 以现金□ 转账□ 票据□（写明票据类型） 其他□ 方式 质保金□ 元；质保金支付期限： 。 |
| 5. 工期 | 开工时间 ；竣工时间 ；工期 天。 |
| 6. 合同约定的工程质量 标准及竣工验收程序 | |
| 7. 合同约定的违约金 （保证金） | 违约金□ 元（合同条款：第 条） 保证金□ 元（合同条款：第 条） 迟延履行违约金□ %/ 日（合同条款：第 条） |
| 8. 工程款支付情况 | 工程总价 元；已支付工程款 元； 欠 / 超付工程款 元。 欠 / 超付工程款利息： 元。 |
| 9. 建设工程质量情况 | 工程质量是否合格：是□ 否□ 工程质量问题： 。 工程质量造成损失： 元。 |
| 10. 建设工程交付情况 | 工程是否迟延交付：是□ 否□ 交付时间 。 工程迟延交付造成损失： 元。 |
| 11. 停窝工等情况 | 工程是否停窝工：是□ 否□ 工程停窝工造成损失： 元。 |
| 12. 是否主张过建设工 程价款优先受偿权 | 是□ 主张情况： 年 月 日通过 方式主张了建设工程价 款优先受偿权 否□ |
| 13. 其他需要说明的内 容（可另附页） | |
| 14. 请求依据 | 合同约定： 法律规定： |
| 15. 证据清单（可另附页） | ||
| 对纠纷解决方式的意愿 | ||
| 是否了解调解作为非诉 讼纠纷解决方式，能 及时、高效、低成本、 不伤和气地解决纠纷 | 了解□ 不了解□ | |
| 是否了解先行调解解 决纠纷的好处 | 1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院 将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审 理、执行周期相对较长。 了解□ 不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的 不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□ 不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调 解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□ 不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经 当事人同意不得公开。 了解□ 不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有 强制执行效力。 了解□ 不了解□ |
|
| 是否考虑先行调解 | 是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□ |
|
具状人（签字、盖章）： 日期：
说明：本站为一般性法律信息，不构成对个案的法律意见。法律适用、时效、管辖和证据判断应结合完整事实判断。法律法规会修订，请以现行有效的为准。
